- Наименование заказчика и его адрес: Арбитражный суд Республики Калмыкия, 358000 г. Элиста, ул. Пушкина, 9, www.kalmyk.arbitr.ru
- Источник финансирования: федеральный бюджет, 100%;
- Форма заявки: в письменном или электронном виде, согласно ст.44 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ,
- Предмет контракта: Монтаж и наладка электросистем в здании суда;
- Место выполнение работ: Адмздание суда;
- Сроки выполнения работ: ноябрь-декабрь 2007 года;
- Максимальная цена контракта: 157 тыс.руб.;
- Место и срок подачи заявок: по адресу заказчика, в течение 4-х дней со дня опубликования данного извещения до 17 часов «___» ноября с.г.
- Условия и сроки оплаты выполненных работ: форма оплаты - безналичная, 30% аванс, полный расчет - по завершению работ;
- Срок подписания госконтракта: через 5 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.
- Сведения о включенных (невключенных) в стоимость работ расходов по перевозке, страхованию, оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Контактный телефон : 3-51-58, Хван К.Х.
Дополнительная информация:
Результаты конкурса:
