- Наименование заказчика и его адрес: Арбитражный суд Республики Калмыкия, 358000 г. Элиста, ул. Пушкина, 9, www.kalmyk.arbitr.ru
- Источник финансирования: федеральный бюджет, 100%;
- Форма заявки: в письменном или электронном виде, согласно ст.44 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ,
- Предмет контракта: Ремонт туалетов в адм. здании Арбитражного суда Республики Калмыкия;
- Место выполнение работ: Адмздание суда;
- Сроки выполнения работ: апрель 2008 год;
- Максимальная цена контракта: 160 тыс.руб.;
- Место и срок подачи заявок: по адресу заказчика, в течение 4-х дней со дня опубликования данного извещения до 17 часов 18 марта 2008 г.
- Условия и сроки оплаты выполненных работ: форма оплаты - безналичная, аванс - 30%;
- Срок подписания госконтракта: через 5 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.»
Контактный телефон : 8-84722-35158, руководитель-аппарата, администратор суда Хван Климентий Ходинович.
Результаты конкурса:
