Текущий ремонт зала заседаний Арбитражного суда Республики Калмыки

Извещение
о размещении способом запроса котировок госзаказа
по текущему ремонту зала заседаний здания
Арбитражного суда Республики Калмыкия

«25 » марта 2009 года

Заказчик: Арбитражный суд Республики Калмыкия

Почтовый адрес: 358000 , Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пушкина, 9
Адрес электронной почты: kalmikia@arbisud.org.ru

Источник финансирования заказа: федеральный бюджет 100%
Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа:

Арбитражный суд
Республики Калмыкия

Котировочная заявка
на право заключения государственного контракта по текущему ремонту
зала заседаний Арбитражного суда Республики Калмыкия

«___»_____________2009г.________________

Изучив размещенный Вами запрос котировок, _____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)

предлагает цену контракта по текущему ремонту зала заседаний Арбитражного суда Республики Калмыкия в сумме ________________________рублей, в том числе:

№№

Наименование работ

Сумма

(рублей)

Срок исполнения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

 

Одновременно сообщаем, что в предлагаемую цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ: 358000 , Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пушкина, 9, зал заседаний адмздания Арбитражного суда РК.

Срок поставок товаров, выполнения работ: апрель 2009 год

Условия оплаты выполнения работ: Аванс- 30% от цены контракта, окончательный расчет - по завершению текущего ремонта. Сроки выполнения работ: начало - апрель, окончание - апрель 2009 года.

В случае, если наша заявка будет признана победителем запроса котировок, мы обязуемся заключить соответствующий госконтракт и выполнить его в установленные сроки.

Руководитель Ф.И.О.

(Предприниматель)

Юридический адрес и банковские реквизиты:

  • Наименование, характеристики и объемы выполнения работ: Текущий ремонт зала заседаний адмздания Арбитражного суда РК в г.Элисте. Подробнее см. Локальную смету (прилагается).
  • Место выполнения работ: 358000 , Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пушкина,9, зал заседаний адмздания суда.
  • Срок выполнения работ - апрель 2009г.
  • В сметной документации имеются необходимые сведения о включенных в цену выполняемых работ расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей.
  • Максимальная цена контракта - 428914 руб.
  • Место подачи котировочных заявок: 358000, г. Элиста, ул.Пушкина,9, к.207.

Срок подачи котировочных заявок - 7 рабочих дней, начиная с 26.03.2009.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: до 17.00 часов 3 апреля 2009 года.

  • Срок и условия оплаты выполнения работ: аванс - 30% от цены контракта, окончательный расчет - по завершению текущего ремонта.
  • Срок подписания победителем запроса котировок госконтракта: через 5 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте, т.е. 13 апреля 2009 года.

Приложение: Локальная смета.

«Заказчик»:
Председатель
Арбитражного суда РК
Ю.А.Джапов

Прикрепленные файлы:

Сервис временно не доступен